…la data di ultimazione dei lavori"suddetta, cosicchè, avendo l' appellante comunicato in assemblea condominiale del 9.10.2013 la scoperta, tutti i vizi e difetti risultavano essere stati scoperti entr…...
…mministratore e i locatori ad eliminare con urgenza le infiltrazioni; che, nonostante l' assemblea condominiale avesse approvato la spesa e scelto la ditta, il contratto di appalto non era stato mai s…...
… esito di regolare pagina 4 di 8 Sentenza n. 97/2018 pubbl. il 19/01/2018 RG n. 862/2007 assemblea condominiale, sicchè il lamentato ritaRepert.an.e144/2018 del 19/01/2018 essere imputato al condomini…...