…lusiva delle infiltrazioni d' acqua, laddove presenti, soprattutto dove lo spessore della lesione era più accentuato. Tenuto conto del recente indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione, si deve per…...
…ullamento contratto compravendita di cose immobili. Precisazione delle conclusioni come da verbale d' udienza del 12 novembre 2020; FATTO E. DIRITTO La presente sentenza viene redatta in forma sinteti…...
…3, 90 per un maggior costo della manodopera, euro 42.300, 00 per mancato e sottoutilizzo dei mezzi d' opera; euro 22.306, 46 per maggiori spese generali; euro 12.970, 79 per facchinaggio e spostamento…...
… quindi, "D CO necessariamente l' esistenza e la vigenza del contratto tra le parti, nonchè lo svolgimento in corso co -Q delle rispettive obbligazioni. B) Per la medesima ragione, la Corte di merito …...
…ziaria posta a base dell' appalto concorso aggiudicato alla S.XXX s.r.l. con un ribasso della base d' asta del 5, 10%, per l' attività di gestione della discarica (comprendente Sentenza n. 512/2020 pu…...
…n il presente giudizio al fine di chiedere che fosse accertata l' esecuzione non a perfetta regola d' Arte dalla E.XXXXXX di alcuni dei lavori e in particolare ha dedotto la presenza di una pavimentaz…...
…ndominio T.XXXXXX, in persona del suo legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall' avv. D. L.XXX, presso il cui studio a Brindisi, in via M.XXX P.XXXXX, n. 5, è elettivamente domiciliato Co…...
…stata realizzata la muratura di comunione con doppio tufo e pannello insonorizzante prefabbricato; d- gli intonaci interni ed esterni non erano stati eseguiti come da capitolato e si rilevavano crepe …...
… di pagamento da parte della ditta convenuta colpevole sia di non aver eseguito i la voti a regola d' arte sia di aver accumulato un ritardo cospicuo rispetto alla previsione contrattuale iniziale di …...
…tivi e dei parapetti del terrazzo esterni, nonché del 100% del torrino della scala e dei parapetti d' attico interni. Ebbene, la ditta opposta ha richiesto il pagamento delle opere eseguite, con speci…...
