…oprietà attorea, così come individuati e descritti nella relazione peritale del Consulente Tecnico d' ufficio in data 2.11.2020 e disporre, in applicazione dell' art. 1227 c.c., che nessun risarciment…...
… per i vizi e difetti esistenti la minor somma di .50.100, 00 oltre IVA 10% in virtù del contratto d' appalto intercorso; - accertare e dichiarare ex art. 1667 e 1669 c.c. l' esistenza di gravi vizi e…...
…2019 ------------------ co LO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO SECONDA SEZIONE CIVILE -------------------------- "c Nella seguente composizione Alfredo Gro…...
…e del 16.11.2015 inviata alla medesima e al D.L., il R.U.P. aveva chiarito che la perizia in corso d' opera per l' inclusione nei lavori dello spostamento dei sottoservizi era stata considerata in ter…...
… quindi, "D CO necessariamente l' esistenza e la vigenza del contratto tra le parti, nonchè lo svolgimento in corso co -Q delle rispettive obbligazioni. B) Per la medesima ragione, la Corte di merito …...
…espressa la giurisprudenza della Corte di cassazione, alla 5 o ro LU quale si rimanda: " in tema di appalti pubblici, la riserva svolge, da un lato, la funzione di w D CT c"consentire all' Amministraz…...
… 3 ) "entro e non oltre"il nuovo termine del 31.3.2014 "salvo ritardi non imputabili alla stessa"; d) la ricognizione della risoluzione del precedente preliminare di vendita; e) una generale rinuncia …...
…A ITALIANA In nome del Popolo Italiano Tribunale co CD -Q CO "o CD co r*~ -Q o o o O ) -Q r- LA CORTE D' APPELLO DI TORINO Sezione terza civile ft .05 Q U ) CO riunita in Camera di Consiglio nelle per…...
…do la sussistenza di una serie di vizi e difetti nonché errori di progettazione (per infiltrazioni d' acqua, alle murature esterne, alle terrazze ed al vano scale, nonché la violazione del DPCM 05.12.…...
…i w co"O 0 z W O LO CL"CO D or"o w w Q E"_l LO z"Q o"W. LO Q 05 E 05 05 co -Q LO r-~ co -Q CD a *3--Q a co *3-co co a S 05 o co O ) a *3-a r-~ .SS ai w co"O 0 z o LO C."CO D or"05 Q o w w a" E LO lavo…...
