…iminatorie. Secondo la giurisprudenza di legittimità "...L' ordinamento, invero, tutela la libertà d' impresa, anche di quella dominante: ma ciò, sino al punto in cui essa non usurpi il profitto che, …...
…guito anche solo " S. " o " Contraente Generale " o " C. " ) ha convenuto in giudizio A. S.p.A . ( d' ora innanzi " A. " o " Committente " o " stazione appaltante " ) , chiedendone la condanna al paga…...
…. per chiusura del parcheggio per sei mesi nel 2013; c) 47.000, 00 per ritardata apertura del bar; d) 59.000, 00 per mancata apertura dei locali della mensa; 4) 7.088, 02, per le spese sostenute dall'…...
…to per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis...". P.Q.M. La Corte d' Appello di Napoli, II sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine Sentenza n. 869/20…...
