…mbilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 8835/2018 Ruolo Generale promossa D A E.XXXXXXX S.r.l. (C.F. XXXXXXXXXXX ) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rapprese…...
…guito anche solo " S. " o " Contraente Generale " o " C. " ) ha convenuto in giudizio A. S.p.A . ( d' ora innanzi " A. " o " Committente " o " stazione appaltante " ) , chiedendone la condanna al paga…...
…015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D' APPELLO DI NAPOLI P.XXX Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: - dr. Alessandra Tabarro Presidente - R…...
…. per chiusura del parcheggio per sei mesi nel 2013; c) 47.000, 00 per ritardata apertura del bar; d) 59.000, 00 per mancata apertura dei locali della mensa; 4) 7.088, 02, per le spese sostenute dall'…...
