…be potuto manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori o rassegnare le proprie dimissioni e recedere dall' incarico ricevuto, astenendosi dal continuare la propria opera di direttore s…...
…T.XXXX a fine settembre 2017 ha abbandonato il suo incarico; non so se abbia dato o meno delle dimissioni formali; l' architetto mi ha detto di aver discusso animatamente con la C.XXXXXX per i ritardi…...
…rafica in atti (cfr. doc. n. Il parte convenuta) alla data del 12.05.2012 e dunque prima delle dimissioni di R.XXXX Z.XXXXX erano costruite le fondazioni di entrambe le voliere pulcinaie (cfr. consule…...
…e sub doc. n. 4 del fascicolo cit. ) , dal momento che nelle missive de quibus F. riconosce le dimissioni in tronco poste in essere dai dipendenti tra il 12.5.2018 ed il 16.5.2018, dato di obiettiva c…...
…a dell' arch. C.XXXXXX, di cui al capitolo di prova precedente, tramutandola in una lettera di dimissioni e allegandovi un prestampato " in bianco"per la sostituzione del medesimo arch. C.XXXXXX nella…...
…cquirente C.XXXXXX S.r.l. chiedeva al Sig. S.XXXXX C.XXX di impegnarsi a rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di amministratore della P.XXXXXXXXXXX S.r.l. alla data di stipulazione del contra…...
…o subentro dell' Architetto N.XXXXXX E.XXX, mi vedo costretto a rassegnare le mie irrevocabili dimissioni". o Tale comunicazione evidenzia la volontà della committenza di cambiare la direzione"CQ dei …...
…ssia, anteriore all' abbandono del cantiere da parte della ditta appaltatrice e , quindi, alle dimissioni del direttore lavori -non ridimensiona in alcun modo la responsabilità di quest' ultimo; d) la…...
…, in seguito al rilascio del cantiere da parte dell' impresa I.XXXXXXXXXXXX, e in seguito alle dimissioni dell' Architetto, abbiano dovuto ovviare ai vizi e difetti anzidetti, investendo ulteriori cap…...
…o, disponendo un sopralluogo da parte dei Vigili per il riscontro degli abusi edilizi. Dopo le dimissioni la sig. ra N.XXXXXXXX aveva offerto all' arch. P.XXXXXXXX, a saldo e stralcio delle sue pretes…...
