…XXX. Quest' ultimo era stato amministratore unico fino a quando, nel 2013, aveva rassegnato le dimissioni in quanto destinatario di una misura di detenzione in conseguenza di una indagine effettuata d…...
…to a tempo pieno e indeterminato. In data 02/10/2015 il ricorrente aveva rassegnato le proprie dimissioni volontarie a fronte dell' omesso versamento della retribuzione per i mesi di luglio, agosto, s…...
…amento termico; precisava di essere stato diretto dei lavori fino al 3 giugno 2009, data delle dimissioni, e a lui era stato sostituito altro professionista; che a tale data (giugno 2009) l' edificio …...
…d ulteriori capitoli di prova: q) vero che il Sig. G.XXXXXX R.XXXXXXX ha rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro intercorrente con la I.XX S.r.l. in data 15 maggio 2013; r) vero che si…...
… pubbl. il 17/04/2021 RG n. spetterebbe il compenso rivendicato sussistendo la giusta causa di dimissioni. La censura è infondata. La domanda di applicazione dell' art. 2237 II comma c.c. è inammissib…...
…2020 pubbl. il 09/09/2020 RG n. 1936/2017 responsabile della sicurezza di tale cantiere, Geom. dimissioni da tale incarico, con conseguente sospensione dei lavori del cantiere (doc. 3 convenuta). A se…...
…e dell' appaltatrice le lavorazioni erano state, in più occasioni, sospese anche a causa delle dimissioni del personale di cantiere e la F.XXXX srl aveva deciso così di risolvere, seppur in maniera co…...
…o subentro dell' Architetto N.XXXXXX E.XXX, mi vedo costretto a rassegnare le mie irrevocabili dimissioni". o Tale comunicazione evidenzia la volontà della committenza di cambiare la direzione"CQ dei …...
…he il sig. B.XXXXXXX aveva maturato presso T.XXXX ? ca D j) Il sig. B.XXXXXXX ha rassegnato le dimissioni volontarie immediate con validità dal 13.05.2016 ed è stato assunto subito da T.XXXXXXXXXXXXX …...