…acifici i fatti di causa per come sopra riportati e comunque emergenti per tabulas, deve rilevarsi D ( Y che per effetto della caducazione decisa dai Giudici Amministrativi del bando di gara e dunque …...
…er l' importo di 66.900, 30 per le riserve ammesse nel corso del giudizio (riserve nn. 1.b, 1.c, 1.d, 1.f, 3 , 6 e 9) per le ragioni indicate nelle osservazioni di parte di data 20.04.2020, oppure per…...
… z di mera irregolarità, che non ha inciso sul rispetto dei diritti di difesa. 05 Q pagina 6 di 24 Sentenza n. 195/2020 pubbl. il 1 RG n. D' altro canto osserva la Corte che il testo della relazione r…...
…guito anche solo " S. " o " Contraente Generale " o " C. " ) ha convenuto in giudizio A. S.p.A . ( d' ora innanzi " A. " o " Committente " o " stazione appaltante " ) , chiedendone la condanna al paga…...
…i indicati nella II memoria ex art. 183, comma IV, c.p.c. da sentirsi 7 O. anche a prova diretta"."D 0 Motivi della decisione 5 or La C.XXXXXXXXX T.XXXXXX SRL, il cui fallimento è stato dichiarato con…...
…ini della rifusione delle spese, diritti e onorari sia del procedimento di merito che dell' accertamento tecnico preventivo di primo grado, quanto al presente grado d' appello". Per F.XXXXX G.XXXXXX s…...
…lle spese legali già liquidate in sede d' appello, pari a complessivi 49.000, 00 oltre spese generali ed accessori come per Legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudiz…...
…0/02/2020 RG n. 1391/2013 CORTE D' APPELLO DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Ancona - I sezione civile- composta dai seguenti magistrati: Dr. Gianmichele…...
…. per chiusura del parcheggio per sei mesi nel 2013; c) 47.000, 00 per ritardata apertura del bar; d) 59.000, 00 per mancata apertura dei locali della mensa; 4) 7.088, 02, per le spese sostenute dall'…...
…l XXXXX XXXXXXXX L.XXX G.XXXXX, nonché del Centro studi della didattica delle arti per l' Istituto d' Arte di Bologna (per un corrispettivo a corpo di euro 3.151.834, 81); -che i lavori, i quali data …...
