…acifici i fatti di causa per come sopra riportati e comunque emergenti per tabulas, deve rilevarsi D ( Y che per effetto della caducazione decisa dai Giudici Amministrativi del bando di gara e dunque …...
…er l' importo di 66.900, 30 per le riserve ammesse nel corso del giudizio (riserve nn. 1.b, 1.c, 1.d, 1.f, 3 , 6 e 9) per le ragioni indicate nelle osservazioni di parte di data 20.04.2020, oppure per…...
… z di mera irregolarità, che non ha inciso sul rispetto dei diritti di difesa. 05 Q pagina 6 di 24 Sentenza n. 195/2020 pubbl. il 1 RG n. D' altro canto osserva la Corte che il testo della relazione r…...
…otaio E.XXXX M.XXXXXXXX (Rep. n. 4.869 Racc. n. 1.145 ) , registrata presso l' ufficio di Milano - D. II in data 24.07.2019 al n. 16168 serie 1T (procura del 23.07.2019 rep.4869 ) , rappresentate e di…...
…a n. 1958/2020 pubbl. il 28/07/2020 RG n. 1079/2012 PARTE APPELLANTE Voglia l' adita Ill. ma Corte d' Appello di Venezia, contrariis reiectis anche in quanto inammissibili ed infondate, accogliere l' …...
…rosecuzione il FALLIMENTO. Quest' ultimo cedeva in corso di causa il ramo d' azienda, in cui erano ricompresi anche i diritti derivanti dal presente contenzioso, a N.X spa, la quale si costituiva come…...
…guito anche solo " S. " o " Contraente Generale " o " C. " ) ha convenuto in giudizio A. S.p.A . ( d' ora innanzi " A. " o " Committente " o " stazione appaltante " ) , chiedendone la condanna al paga…...
…i indicati nella II memoria ex art. 183, comma IV, c.p.c. da sentirsi 7 O. anche a prova diretta"."D 0 Motivi della decisione 5 or La C.XXXXXXXXX T.XXXXXX SRL, il cui fallimento è stato dichiarato con…...
…0/02/2020 RG n. 1391/2013 CORTE D' APPELLO DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Ancona - I sezione civile- composta dai seguenti magistrati: Dr. Gianmichele…...
…. per chiusura del parcheggio per sei mesi nel 2013; c) 47.000, 00 per ritardata apertura del bar; d) 59.000, 00 per mancata apertura dei locali della mensa; 4) 7.088, 02, per le spese sostenute dall'…...
