…. per chiusura del parcheggio per sei mesi nel 2013; c) 47.000, 00 per ritardata apertura del bar; d) 59.000, 00 per mancata apertura dei locali della mensa; 4) 7.088, 02, per le spese sostenute dall'…...
… di F.XXXXXXXXXX a chiusura del rapporto d' appalto de quo a seguito della sua risoluzione per fatto e colpa dell' appaltatore. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Concisa esposizione delle rag…...
… Repubblica Italiana In nome del Popolo italiano La Corte d' Appello di Napoli, settima sezione civile, così composta: dott. Stefano Chiappetta presidente dott. ssa Erminia Baldini consigliere dott. G…...
…pitolato speciale d' appalto elencate nella riserva n. 4 dell' impresa e di ogni altra clausola che limiti o violi i Sentenza n. 482/2018 pubbl. il 06/03/2018 RG n. 1377/2013 diritti dell' appaltatore…...
… ed al pagamento in favore delle parti attrici di tutti gli oneri e spese sostenuti per consulenza d' ufficio, consulenza di parte ed assistenza legale nel procedimento per accertamento tecnico preven…...
