…REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D' APPELLO DI VENEZIA PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sig. magistrati dott. Domenico Taglialatela dott. ssa Caterina Passarelli dott. Federic…...
…guito anche solo " S. " o " Contraente Generale " o " C. " ) ha convenuto in giudizio A. S.p.A . ( d' ora innanzi " A. " o " Committente " o " stazione appaltante " ) , chiedendone la condanna al paga…...
…. per chiusura del parcheggio per sei mesi nel 2013; c) 47.000, 00 per ritardata apertura del bar; d) 59.000, 00 per mancata apertura dei locali della mensa; 4) 7.088, 02, per le spese sostenute dall'…...
….XXXX S.p.A. della predetta somma, ovvero quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; d) accertare e dichiarare che è dovuta all' Impresa, in relazione a quanto esposto nella riserva n.4 …...
