…acifici i fatti di causa per come sopra riportati e comunque emergenti per tabulas, deve rilevarsi D ( Y che per effetto della caducazione decisa dai Giudici Amministrativi del bando di gara e dunque …...
…er l' importo di 66.900, 30 per le riserve ammesse nel corso del giudizio (riserve nn. 1.b, 1.c, 1.d, 1.f, 3 , 6 e 9) per le ragioni indicate nelle osservazioni di parte di data 20.04.2020, oppure per…...
…guito anche solo " S. " o " Contraente Generale " o " C. " ) ha convenuto in giudizio A. S.p.A . ( d' ora innanzi " A. " o " Committente " o " stazione appaltante " ) , chiedendone la condanna al paga…...
…i indicati nella II memoria ex art. 183, comma IV, c.p.c. da sentirsi 7 O. anche a prova diretta"."D 0 Motivi della decisione 5 or La C.XXXXXXXXX T.XXXXXX SRL, il cui fallimento è stato dichiarato con…...
…lle spese legali già liquidate in sede d' appello, pari a complessivi 49.000, 00 oltre spese generali ed accessori come per Legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudiz…...
…0/02/2020 RG n. 1391/2013 CORTE D' APPELLO DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Ancona - I sezione civile- composta dai seguenti magistrati: Dr. Gianmichele…...
…. per chiusura del parcheggio per sei mesi nel 2013; c) 47.000, 00 per ritardata apertura del bar; d) 59.000, 00 per mancata apertura dei locali della mensa; 4) 7.088, 02, per le spese sostenute dall'…...
…l XXXXX XXXXXXXX L.XXX G.XXXXX, nonché del Centro studi della didattica delle arti per l' Istituto d' Arte di Bologna (per un corrispettivo a corpo di euro 3.151.834, 81); -che i lavori, i quali data …...
