…i gli accertamenti del caso e acquisizione di ATP come da istanza infra, nonché consulenza tecnica d' ufficio ulteriore e integrativa, accertata la responsabilità dei convenuti B.X e.XXXXXX srl uniper…...
…0.000, 00 dedotte le somme di cui alle fatture nn. 35 del 09/06/2016 e 43 del 08/07/2016. Spese diritti ed onorari di causa interamente rifusi. In via Istruttoria: Ammettersi, ove ritenuto necessario,…...
… emesso dal Tribunale di Mantova in data 1 dicembre 2016; - In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione P.M…...
…tto le partecipazioni sociali o I diritti inerenti; c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall' articolo 2341-bis del codice civile; d) aventi ad oggetto azioni di respo…...
…. per chiusura del parcheggio per sei mesi nel 2013; c) 47.000, 00 per ritardata apertura del bar; d) 59.000, 00 per mancata apertura dei locali della mensa; 4) 7.088, 02, per le spese sostenute dall'…...
…a consulenza tecnica d' ufficio esperita nel"contraddittorio delle parti affinchè la stessa formi parte integrante dell' istruttoria _I processuale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa"…...
…to nei limiti del giusto e del provato e ciò anche luce delle risultanze delle Consulenze Tecniche d' ufficio rese nell' ambito del procedimento per A.T.P. n. 3166/2014 RG Tribunale di Mantova e nel c…...
…cessivo mese di novembre dalla società convenuta. Chiedeva, pertanto, la risoluzione del contratto d' appalto e la restituzione di 1.882, 00, somma corrisposta alla L.XXXXXXXXXX in data 31.01.2014 a s…...
…pagina 1 di 18 Sentenza n. 389/2019 pubbl. il 22/05/2019 RG n. 3138/2016 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, rimborso forfettario ed accessori di legge . " Per parte convenuta: "PRELIM…...
…e verranno ritenute di giustizia oltre interessi e rivalutazioni dalle domande al saldo. Spese, diritti ed onorari della causa di merito e della procedura di A.T.P. integralmente rifusi. In via Istrut…...
