…/2017 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE D. M I L A N O. -Sezione Undicesima Civile- Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott. ssa Ilaria GENTILE, h…...
…guito anche solo " S. " o " Contraente Generale " o " C. " ) ha convenuto in giudizio A. S.p.A . ( d' ora innanzi " A. " o " Committente " o " stazione appaltante " ) , chiedendone la condanna al paga…...
…lla della Corte d' Appello di Napoli si sarebbe chiuso con la sentenza n. 17946/2013 della Corte di Cassazione, con la quale sarebbe stata cassata con rinvio la sentenza della Corte d' Appello di Napo…...
…. per chiusura del parcheggio per sei mesi nel 2013; c) 47.000, 00 per ritardata apertura del bar; d) 59.000, 00 per mancata apertura dei locali della mensa; 4) 7.088, 02, per le spese sostenute dall'…...
